При расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки (определение СК по экономическим спорам Верховного суда РФ от 15 октября 2019 г. № 305-ЭС19-12786 по делу № А40-236034/2018).

Право заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока после поступления отчетной документации не отменяет право исполнителя выполнить работу и предъявить ее к сдаче в соответствующий день срока без учета времени на приемку работ (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04 декабря 2019 г. № Ф03-4962/19 по делу № А59-852/2019).

Таким образом, если подрядчик сдал работы, например, в последний день срока, отведенного ему на выполнение работ, а заказчик подписал этот акт в течение срока, отведенного ему на приемку, то подрядчик не будет считаться просрочившим исполнение обязательств.

Если же срок выполнения работ истек, а подрядчик, например, сдал работы на следующий день, то просрочка составит один день. Дни, пришедшиеся на приемку работ, учитываться в качестве просрочки не будут.